• Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

     Informacje o ogłoszeniu

    Termin składania ofert
    do dnia 28-06-2019
    Numer ogłoszenia
    19618
    Miejsce i sposób składania ofert
    Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 10.00.
    Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
    Marcin Łuczak
    Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
    500033283
    Skrócony opis przedmiotu zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
    Kategoria ogłoszenia
    Usługi
    Podkategoria ogłoszenia
    Usługi inne
    Miejsce realizacji zamówienia
    Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

    Opis przedmiotu zamówienia

    Cel zamówienia
    Celem zamówienia jest świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
    Przedmiot zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy:
    1. reprezentowanie Zamawiającego na etapie projektowania jak i na etapie wykonawczym przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
    2. ustanowienie koordynujących inspektorów branżowych w branżach: – instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, , – w specjalności konstrukcyjno–budowlanej;
    3. kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami , normami aktualnie obowiązującymi;
    4. współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;
    5. bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;
    6. podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;
    7. przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;
    8. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
    9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
    10. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;
    11. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
    12. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
    13. kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót;
    14. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
    15. uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;
    16. przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
    17. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
    18. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
    19. dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
    20. składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
    21. informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru;
    22. nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym na etapie wykonawczym wymaga się obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu;
    23. uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.
    Kod CPV
    71247000-1
    Nazwa kodu CPV
    Nadzór nad robotami budowlanymi
    Dodatkowe przedmioty zamówienia
    brak
    Harmonogram realizacji zamówienia
    Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 roku z zastrzeżeniem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych o których mowa w ust. 6.2. pkt 23 SIWZ.
    Załączniki
    Zalacznik 8 – oświadczenie o braku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, składek ubezpieczeniowych oraz oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wersja edytowalna)
    Zalacznik 8 – oświadczenie o braku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, składek ubezpieczeniowych oraz oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
    Załacznik 7 – regulamin zamówień sektorowych
    Załacznik 6 – wzór umowy
    Załacznik 5 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wersja edytowalna)
    Załacznik 5 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
    Załacznik 4 – wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)
    Załacznik 4 – wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu
    Załacznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna)
    Załacznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    Załacznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (wersja edytowalna)
    Załacznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
    Załącznik 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)
    Załącznik 1 – formularz ofertowy
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    Pytania i wyjaśnienia
    Brak pytań i wyjaśnień
    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego muszą posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
    Wiedza i doświadczenie
    Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować:
    – co najmniej jedną osoba przewidzianą do pełnienia funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej przy realizacji jednej roboty objętej zakresem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto,
    – co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, w tym co najmniej przy realizacji jednej roboty objętej zakresem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto,
    • co najmniej jedną osobą przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
    Potencjał techniczny
    Zamawiający nie stawia takiego warunku.
    Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego muszą posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
    Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
    Dodatkowe warunki
    brak
    Warunki zmiany umowy
    1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
    1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
    c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
    2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
    3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
    a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
    b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
    c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
    4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
    2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
    3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
    4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
    5. Zmiany do umowy, o których mowa w 1 pkt. 1 będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
    Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
    1. Kopie dokumentów potwierdzających, że osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego posiadają odpowiednie uprawnienia.
    2. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
    3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
    4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
    5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
    6. Wypełniony formularz ofertowy.
    7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
    8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
    9. Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.
    Zamówienia uzupełniające
    Zamawiający nie przewiduje.

    Ocena oferty

    Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
    KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
    1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
    cena – 100 %,
    W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
    Liczba punktów = najniższa cena / cena oferty ocenianej x 100% x100pkt
    2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
    Wykluczenia
    Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
    a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
    b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
    d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
    e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
    f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
    g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
    h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
    Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
    a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
    b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
    c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
    d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

    Zamawiający – Wnioskodawca

    Nazwa
    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Adres
    Tadeusza Kościuszki 9
    98-290 Warta
    łódzkie , sieradzki
    Numer telefonu
    43 8295401
    NIP
    8270010679
    Numer naboru
    RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17

    Informacja z otwarcia ofert postępowania: ZWIK.ZP.4.2019

    Na podstawie pkt. 24.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieszcza następujące informację:

    1. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono brutto 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) złotych.
    2. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

    Projektowanie budowlane i usługi geodezyjne Wiesław Olczyk
    ul. Jagiellońska 7/59, 98-200 Sieradz

    – kwota oferty brutto: 63 960,00 (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 00/100) złotych;

    Informacja o wybranym wykonawcy

    Rozstrzygnięte

    Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

    Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o. .
    Wyłoniono wykonawcę:
    Projektowanie Budowlane i Usługi Geodezyjne Wiesław Olczyk, ul. Jagiellońska 7/59, 98-200 Sieradz
    który w wyniku oceny ofert uzyskał największą liczbę punktów (100 pkt).
    Data złożenia oferty: 28 czerwiec 2019 r.
    Cena oferty: 52 000,00 zł netto; 63 960,00 zł brutto

    Administrator